建筑工程款纠纷的诉讼时效是多久?
发布时间:
2023-02-08

  工程款纠纷的诉讼时效为三年,特殊情况下可适当延长。诉讼时效自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算,自权利受到损害之日起20年以上的人民法院不予保护。工程款纠纷的诉讼时效是多久?


  一.诉讼时效多长?


  1.工程款纠纷的诉讼时效为三年,特殊情况下可适当延长。诉讼时效自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算,自权利受到损害之日起20年以上的人民法院不予保护。


  2.法律依据:《民法典》


  第一百八十八条请求人民法院保护民事权利的诉讼时效为三年。法律另有规定的,依照其规定执行。诉讼时效自权利人知道或者应当知道其权利受到损害和债务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定执行。但是,人民法院自权利受到损害之日起二十年以上不予保护。有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延期。


  二.什么是工程款纠纷


  1.发包人拖欠工程款违约纠纷


  这种违约纠纷的特点是项目资金可以确定,因此这种纠纷的法律相对简单。这类纠纷的主要原因是发包人无正当理由违约,主要表现为发包人无力支付工程款;业主有能力无故拖欠工程款。


  2.关于总包.分包问题引发的工程款纠纷


  这种纠纷的法律关系更为复杂。这类纠纷主要表现在承包人的分包程序存在缺陷,发包人事后不承认分包合同的合法性。


  3.因工程款纠纷引起的竣工结算报告纠纷


  这类纠纷主要表现在:承包人制作结算文件并提交给发包人,未取得提交结算文件的证据,发包人不予答复,事后不予答复;承包人制作结算文件并提交给发包人时,发包人不予答复;承包人制作结算文件并提交给发包人,发包人不予批准,导致工程款结算纠纷。


  4.建筑材料质量纠纷引发的工程款纠纷


  这种性能纠纷主要表现在:建筑工程招标要求或承诺主要建筑材料的质量,但由于建筑材料市场供需的影响,有时使承包商使用合同以外的其他建筑材料,导致结算纠纷。


  5.质保金纠纷


  这类纠纷主要表现在建设工程竣工后的维修事项。承包人在保修期内履行了维修义务,但无法直接获得证据。发包人以承包人未履行保修义务为由拒绝支付工程款为由,不承认维修事实,造成纠纷。


  6.因合同缺陷引起的工程款纠纷


  合同缺陷引起的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超过资质等级的.不合格的实际施工人借用有资质的施工企业名称的施工合同,造成合同无效纠纷。


  7.包括工期延误在内的工程款纠纷


  这种纠纷更为复杂。争议的主要表现是发包人未能提供合格的施工条件.擅改设计.进度款未按工程进度支付.建筑工程材料不能及时供应,导致停工.窝工.由于恶劣天气和其他原因,承包商要求在未有效确认的情况下顺延工期。工程竣工后,发包人要求承包人承担延误工期的责任,这往往使案件更加复杂。


  我想告诉你,如果你要求项目资金,你必须在两年内向法院提起诉讼,否则一旦诉讼时效超过两年,当事人很可能面临败诉的结果。我希望以上内容能对你有所帮助。如果您有其他问题,可以单击下面的按钮进行咨询,或咨询专业律师。